Általános szerződési feltételek (Ászf)

1. A megrendelés a kitöltött és aláírt Vállalkozási Szerződés, vagy a lepecsételt és mindkét fél (megrendel - vállalkozó) részéről aláírt, minimum 2 azonos példányban készült árajánlat alapján jön létre. A megrendelés kizárólag a tételekben felsorolt, és az ott meghatározott műszaki tartalmú és mennyiségű szerkezetre és szolgáltatásra vonatkozik. Az ajánlat műszaki tartalmának módosulása az ár változását vonja maga után.

2. Ha a felsorolásban szerepel a beépítés, annak költsége tartalmazza a pontos felmérést, a nyílászárók beépítéséhez szükséges segédanyagokat, mint pl. purhab, csavarok, ékek, de nem tartalmazza az utólagos kőműves szakipari visszajavítást, vagy a keletkezett bontási törmelék - szemét elszállítását. A redőnyök, párkányok, takarólécek ára illetve azok felhelyezése azokban az estekben képezik a megrendelés részét, ha azok a megrendelésben tételesen szerepelnek. Minden egyéb tétel külön megállapodás és megrendelés tárgyát képezi. Ezért kérünk minden ügyfelünket, hogy gondosan ellenőrizzék, hogy ajánlatunk mindenben megegyezik-e kérésükkel.

3. Az ügyfél által biztosított anyagokra, illetve technológiákra vonatkozólag sem felelősséget, sem garanciát nem tudunk vállalni.

4. Az ajánlat ill. a megrendelés félreértelmezéséből eredő hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni, ezért kérjük az ajánlat (megrendelés) műszaki tartalmának, illetve a benne foglalt mennyiségnek a tételes ellenőrzését. A megrendelő aláírásával az ajánlatot jóváhagyva, elfogadja a benne szereplő tételeket és az azzal kapcsolatos fizetési feltételeket, valamint elismeri, hogy a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos szóbeli tájékoztatást megkapta.

5. A vállalkozó a szerződéshez maximum 50% foglalót kérhet, mely az ügyfél általi visszamondáskor nem jár vissza. Visszamondás esetén - amennyiben a megrendelés gyártásól szól - ha a megrendelő elállási szándékát jelzi, köteles a vételárat a készültség mértékéig a vállalkozónak megtéríteni 3 napon belül, amennyiben az meghaladja a kifizetett foglaló mértékét. Amennyiben a megrendelésben több tétel is szerepel, úgy a befizetett foglaló minden tételre ugyanolyan mértékben vonatkozik, amennyiben ettől eltérő arány a szerződésen külön feltüntetésre nem került. A teljes megrendelésre vonatkozó foglalót nem lehet részfizetésként kezelni, tehát pl.: ha lefoglalózok 2MFt-tal egy házat, a hátralévő rész kifizetésének esedékességekor nem mondhatom azt, hogy a maradék összeget nem tudom kifizetni, de elvinném a tetőt, mert már adtam 2 millió forintot, és az kb. annyiba kerülhet.

6. A megrendelés létrejötte után a műszaki tartalom megváltoztatására csak a vállalkozó írásos jóváhagyásával, az árkülönbség írásban történő rögzítésével van lehetőség, már amennyiben van a módosításra lehetőség. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a módosítások a teljesítési határidőre is kihatással vannak.

7. Amennyiben a megrendelő a munkaterületet időben nem tudja rendelkezésre bocsájtani, az eredeti szállítási határidőt úgy kell módosítani, hogy az mindkét félnek alkalmas legyen.

8. Kötbéres szerződésre nincs lehetőség, valamint a vállalkozó részéről történő határidő fűtésköltség, érzelmi hatások, stb.) sem.

9. A szállítási határidő módosítására mindkét félnek van lehetősége. Amennyiben új nyílászárók, redőnyök, termo üvegek (tehát új termékek - szerkezetek) szállítására és/vagy beépítésére vonatkozik a megrendelés, akkor az ügyfél részéről 1 hónapon túli időpont eltolás esetén a vételárat az eredeti határidő + 30 napnál ki kell egyenlíteni. További 60 napon túli tárolás esetén tárolási díjat számíthatunk tel.

10. Garancia, szavatosság, jótállás: A gyártó a 11/1985. (VI.22) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet kötelező alkalmassági időre vonatkozó előírásai és a Ptk. 305-311/A. szakaszai szabályozásának figyelembevételével a nyílászárókra a teljesités időpontjától számítva öt éves szavatossági időt vállal, mely időre a vonatkozó feltételeket külön garanciajegyen rögzíti. A törvények által minimálisan megszabott garancia és jótállási idő az ügyfélre nézve kedvezően módosítható, ezt is a garanciajegyen kell rögzíteni.

11. A vételár teljes kiegyenlítéséig a termékek a vállalkozó tulajdonát képezik. Vitás esetekben a felek kikötik a vállalkozó székhelye szerint legközelebbi Bíróság illetékességét.